Prefeitura Municipal de Ilhabela

Contratos / Atas de Registro de Preço

Atualizado em: 26/10/2025 às 02h44

Nº 71/2020

VIGENTE

Contratada(s): J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

Baixar Contrato

Objeto

Contratação de Empresa Especializada com Fornecimento de Material e Mão de Obra para Revitalização do Bairro Cocaia.

Vigência

13/06/2026

Data da Assinatura

08/06/2020

Origem

OU - Outra

Categoria do Processo

Obras

Tipo

CO - Contrato de Obra

Receita ou Despesa

Despesa

Valores

Contrato

R$ 14.244.978,93

Aditivo Nº 3

R$ 1.976.408,66 (adição +)

Valor Total

R$ 16.221.387,59

Aditivos

Total: 5

ADITIVO - Nº 5 Prorrogação do prazo contratual por mais 303 dias.

Tipo do termo: Termo Aditivo

Ano do aditamento: 2025

Assinado em: 14/08/2025

Vigência: 13/06/2026

Observações: Fica convencionado entre as partes prorrogação do prazo contratual por mais 303 dias a contar de 14/08/2025 até 13/06/2026.

Baixar

ADITIVO - Nº 4 Prorrogação do prazo do contrato por mais 180 dias.

Tipo do termo: Termo Aditivo

Ano do aditamento: 2022

Assinado em: 05/05/2022

Vigência: 14/11/2022

Observações: Fica convencionado entre as partes a prorrogação do prazo do contrato por mais 180 dias, a contar de 18/05/2022 à 14/11/2022.

Baixar

ADITIVO - Nº 3 Aditamento no valor correspondente ao acréscimo de 13,87% ao valor do contrato.

Tipo do termo: Termo Aditivo

Ano do aditamento: 2021

Assinado em: 21/12/2021

Valor de adição: R$ 1.976.408,66

Observações: Fica convencionado entre as partes o aditamento no valor de R$ 1.976.408,66, que corresponde ao acréscimo de 13,87% ao valor do contrato, atualizando o valor global do contrato para R$ 16.221.387,59 conforme planilha constante no Anexo I.

Baixar

ADITIVO - Nº 2 Prorrogação do prazo do contrato por mais 180 dias.

Tipo do termo: Termo Aditivo

Ano do aditamento: 2021

Assinado em: 09/11/2021

Vigência: 17/05/2022

Observações: Fica convencionado entre as partes a prorrogação do prazo do contrato por mais 180 dias, a contar de 18/11/2021 à 17/05/2022.

Baixar

ADITIVO - Nº 1 Prorrogação do prazo do contrato por mais 210 dias.

Tipo do termo: Termo Aditivo

Ano do aditamento: 2021

Assinado em: 16/04/2021